2.2项目内容：光伏发电系统建设，包括光伏组件安装、逆变器安装、升压站建设等

　　2.4项目审批及备案情况：已取得省发展和改革委员会的核准文件及市能源局的备案证明

　　3.5施工环保要求：遵守国家及地方环保法规，采取有效措施减少施工对环境的影响

　　4.1施工阶段划分：分为基础施工、主体结构施工、设备安装、调试及试运行四个阶段

　　施工进度调整：因不可抗力、设计变更等原因导致进度调整的，双方应协商一致，并书面通知对方

　　4.5施工延期处理：因施工方原因导致工期延误的，每延误一日，应向业主方支付元违约金

　　5.2合同价款支付方式：分阶段支付，具体支付比例详见附件二《合同价款支付表》

　　5.3合同价款调整：因市场价格波动、政策调整等原因导致合同价款发生变化的，双方应协商一致，并书面通知对方

　　5.5进度款：每个施工阶段完成后，业主方根据实际完成工程量支付相应比例的进度款

　　施工方责任：按照合同约定及国家相关法律法规，履行施工义务，确保工程质量、安全、环保

　　6.3设计单位责任：按照合同约定及国家相关标准，提供设计图纸及相关技术支持

　　6.7施工合同变更：因设计变更、工程量调整等原因导致合同内容变更的，双方应协商一致，并书面通知对方

　　8.1.1业主方或施工方违约，经另一方书面通知后，违约方在日内仍未纠正的；

　　8.3.3双方未能就解除或终止合同达成一致意见的，可按照第七条约定的争议解决方式解决。

　　15.1.1本合同所称第三方，是指合同双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、咨询机构、评估机构、保险机构等。

　　15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、项目设计、材料供应、设备采购、工程咨询、风险评估、保险理赔等。

　　15.3.1第三方的选择由合同双方协商确定，必要时可通过公开招标或邀请招标的方式进行。

　　15.3.2第三方选定后，合同双方应在日内书面确认，并将确认文件作为合同附件。

　　必一运动

　　15.4.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。

　　15.4.2第三方责任限额包括但不限于直接损失、间接损失、违约金、赔偿金等。

　　15.4.3若第三方责任超出约定的限额，超出部分由合同双方按照合同约定承担。

　　15.7.1第三方与合同双方的关系为服务与被服务的关系，第三方不参与合同双方的决策过程。

　　15.7.2.3第三方因自身原因导致合同无法履行时，由第三方承担相应责任。

　　15.8.1合同双方应与第三方签订书面介入协议，明确第三方的权利、义务、责任和责任限额。

　　15.9.1若合同履行过程中需要变更第三方，双方应协商一致，并书面通知对方。

　　15.11.1第三方介入费用由合同双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。

　　15.11.2第三方介入费用包括但不限于服务费、咨询费、评估费、保险费等。

　　15.12.1若第三方介入任务完成或合同终止，合同双方应与第三方协商终止介入协议。

　　详细要求和说明：工程量清单应详细列出项目的各个分项工程，包括工程名称、规格型号、数量、单位、单价和合价等，并附有相应的计算依据和说明。

　　详细要求和说明：施工图纸应包括总平面图、平面图、剖面图、立面图、节点详图等，图纸应清晰、准确、完整，符合国家及行业相关标准。

　　详细要求和说明：施工方案应包括施工工艺、施工方法、施工顺序、施工进度、安全措施、环保措施等，确保施工质量和安全。

　　详细要求和说明：合同价款支付表应详细列出支付节点、支付金额、支付方式、支付条件等，确保合同价款的合理支付。

　　详细要求和说明：第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额、服务费用、争议解决方式等，确保第三方介入的合法性和有效性。

　　详细要求和说明：工程质量验收报告应包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果、存在问题及整改措施等，确保工程质量的合格。

　　详细要求和说明：工程竣工验收报告应包括工程竣工验收的时间、地点、参与人员、验收结果、存在问题及整改措施等，确保工程竣工验收的合格。

　　详细要求和说明：合同履行情况报告应包括合同履行的时间、进度、存在的问题及整改措施等，确保合同履行的合规性。

　　详细要求和说明：工程结算报告应包括工程结算的时间、依据、结算金额、支付情况等，确保工程结算的准确性。

　　详细要求和说明：包括但不限于政府批准文件、环保验收报告、安全生产验收报告等，确保项目合规性。

　　责任认定：施工方应支付业主方因工期延误造成的额外费用，并支付合同约定的违约金；

　　责任认定：设计单位应支付业主方因设计延误造成的额外费用，并支付合同约定的违约金。

　　1.1.1“光伏电站”指使用太阳能光伏电池板将太阳光能转化为电能的发电设施。

　　1.1.2“施工”指按照设计文件、施工图纸和本合同约定，对光伏电站进行建设的行为。

　　1.1.5“设计文件”指业主方提供的光伏电站设计图纸、说明书等相关技术文件。

　　1.2.1本合同中使用的专业术语，应按照国家相关标准或行业惯例进行解释。

　　1.2.2本合同如有歧义或未明确规定的事项，应按照公平、合理原则进行解释。

　　3.1.1按照设计文件和施工图纸，完成光伏电站的土建工程、电气安装工程、光伏组件安装工程等。

　　4.2.1施工过程中，如遇不可抗力因素或业主方原因导致施工进度延误，施工方应及时通知业主方。

　　6.3.1施工方在接到设计变更通知后，应立即组织相关人员按照变更要求进行施工。

　　8.1.2款项支付分为三个阶段：开工前支付合同总价的20%作为预付款；中期支付合同总价的40%作为进度款；项目完工并验收合格后支付合同总价的30%作为尾款。

　　8.3.2进度款支付条件为业主方确认施工进度符合合同约定，且已提交相关验收报告。

　　9.1.1施工方对光伏电站的土建工程、电气安装工程、光伏组件安装工程等提供年的保修服务。

　　9.1.2保修期内，因施工方原因导致的故障或损坏，施工方应免费维修或更换。

　　必一运动

　　施工方未按合同约定完成工程进度，每延迟一日，应向业主方支付合同总价的0.1%作为违约金。

　　10.1.2业主方未按合同约定支付款项，每延迟一日，应向施工方支付应付款项的0.1%作为违约金。

　　10.2.2若违约行为导致合同无法履行，违约方应赔偿对方因此遭受的损失。

　　10.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　1.1第三方是指在合同履行过程中，因特定目的而介入合同关系的独立第三方。

　　2.1.1第三方应按照合同约定，履行其职责，对因自身原因导致的违约行为承担责任。

　　4.1.1业主方或施工方需书面通知对方，说明第三方介入的原因、目的和职责。

　　5.1.1第三方介入导致合同内容需变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议。

　　1.1施工方未按合同约定完成工程进度，每延迟一日，应向业主方支付合同总价的0.1%作为违约金。

　　示例：若施工方在合同约定的工期基础上延迟10天完成工程，则应支付违约金元。

　　1.2业主方未按合同约定支付款项，每延迟一日，应向施工方支付应付款项的0.1%作为违约金。

　　示例：若业主方在合同约定的付款日期后延迟10天支付款项，则应支付违约金元。

　　示例：若施工方未按设计文件要求施工，导致光伏电站发电效率降低，则应承担相应的赔偿责任。

　　示例：若业主方未按合同约定提供光伏组件，导致施工方无法按期完成工程，则应承担相应的责任。

　　如因不可抗力等原因导致施工进度延误，经双方协商一致，可调整施工进度计划。

　　按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间详见附件《光伏电站建设项目付款进度表》。

　　甲方收到乙方提交的发票、工程量清单、验收报告等相关文件后，确认无误后支付相应款项。

　　甲方负责提供光伏组件、电气设备等主要材料设备，乙方负责现场材料的采购和供应。

　　本合同项下的工程保修期限为自竣工验收合格之日起计算，光伏电站发电设备保修期限为5年。

　　1.逾期施工的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。

　　2.检测方：负责对施工材料、设备、工程质量进行检测，确保符合国家相关标准和规范。

　　第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成的损失，由第三方承担全部责任。

　　2、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。

　　3、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。

　　4、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

　　2024年单位车辆转让协议书范本：明确车辆转让后的安全责任及保险续保要求3篇.docx

　　《地方政府债务风险背景下资产证券化模式的优化与创新》教学研究课题报告.docx

　　《农产品电商物流配送路径优化与农村电商扶贫研究》教学研究课题报告.docx

　　如何通过PowerPoint演示教学四年级的科学实验？-科学教师.pptx

　　（小升初分班考试）2023年小升初英语专题特训：情景选择（人教PEP版）（含答案）.docx

　　早期阿尔茨海默病疾病修饰治疗专家共识（2025年版）解读PPT课件.pptx

　　机械制造工艺学课程设计-CA6140拨叉(831005型号)解读.pdf

　　原创力文档创建于2008年，本站为文档C2C交易模式，即用户上传的文档直接分享给其他用户（可下载、阅读），本站只是中间服务平台，本站所有文档下载所得的收益归上传人所有。原创力文档是网络服务平台方，若您的权利被侵害，请发链接和相关诉求至 电线) ，上传者